外墻節(jié)能工程協(xié)議書(精選3篇)
外墻節(jié)能工程協(xié)議書 篇1
工程名稱:
工程地點:
發(fā) 包 人:
承 包 人:
簽約時間: 年 月 日
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概述
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3本工程概況:
1.4工程內(nèi)容:
二、工程承包人式
2.1.承包人式:本合同工程的承包人承包人式為單項全費用綜合包干單價包干,即在承包范圍內(nèi),承包人包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。
三、合同價款及支付
3.1.承包單價: 元/㎡,施工面積約 平方米。(最終以現(xiàn)場實際施工面積為準(zhǔn))
3.2.合同價款暫定金額(大寫) ,(小寫)¥ 元 。
3.3.工程款支付
3.3.1本合同簽訂后承包人第一批材料到現(xiàn)場發(fā)包人預(yù)先支付合同價款暫定金額20%給承包人。
3.3.2本工程按實際進度付款:進度款應(yīng)按每月工程完成量 80 % (含預(yù)先支付的20%預(yù)付款)以轉(zhuǎn)賬方式進行支付。
3.3.3YSL節(jié)能專項工程驗收合格,承包人收到全部工程款后將檢驗報告及竣工資料移交發(fā)包人。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1.按專用條款的約定及現(xiàn)行的國家相關(guān)行業(yè)及工程所在地的技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量達到驗收合格。
五、承包人式說明、承包范圍、結(jié)算方式
5.1.承包人式說明:本合同工程的承包人的承包人式為單項全費用綜合包干單價包干,即在承包范圍內(nèi),承包人包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工、若不涉及設(shè)計變更或發(fā)包人要求增減工作內(nèi)容的,本單項全費用綜合包干單價已包括完成雙方確認(rèn)的施工圖紙范圍內(nèi)工程內(nèi)容和本合同約定的工作內(nèi)容的相關(guān)費用。
本合同價款及單項全費用綜合包干單價已充分考慮了人工、材料、機械、管理費、包裝運輸、施工技術(shù)、成品保護、工程質(zhì)量檢驗檢測及材料檢驗試驗、驗收、安全防護文明施工措施費、預(yù)算包干費、利潤等各項因素和市場價格變動風(fēng)險等,并計算了全部費用。
施工過程中的實際施工方案僅作為發(fā)包人對承包人技術(shù)上的肯定,不作為計價的依據(jù)。
5.1.1.本工程單價綜合包干單價包含人工費、材料費、機械費、管理費、措施項目費、其他項目費、利潤、行政事業(yè)收費、規(guī)費、保險、風(fēng)險責(zé)任等各項費用。但不包含總承包管理及配合費。
5.2.承包范圍
承包人按發(fā)包人提供的施工圖紙、變更、雙方確認(rèn)的簽證及現(xiàn)行國家規(guī)范確定的施工范圍完成工程建設(shè)。因政策或市場原因造成發(fā)包人發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,發(fā)包人、承包人協(xié)商對承包范圍進行適當(dāng)調(diào)整。
5.3.本合同單價除合同約定可調(diào)整外,在合同執(zhí)行期內(nèi)固定不變。
5.4.計變更及增減工程、簽證工程的(以下簡稱“此部分工程”)結(jié)算方式:
5.4.1合同中已有適用于此部分工程的綜合單價,按合同已有的綜合單價對設(shè)計變更部分的造價進行結(jié)算。
5.4.2.按上述計價原則計算的價款作為此部分工程的結(jié)算造價。
5.4.3.結(jié)算承包人需要提交的資料:設(shè)計變更單(原件)、經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位確認(rèn)的現(xiàn)場簽證單(原件)、工程量計算書、工程結(jié)算表、結(jié)算需要的其它資料。
5.4.4.合同中沒有相同或者相類似的可適用此部分工程的綜合單價,雙方協(xié)商計價。
六、承包人承諾
6.1承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
6.2承包人向發(fā)包人承諾本公司使用的工藝和技術(shù)以及提供的產(chǎn)品和服務(wù)均屬于合法的。不存在知識產(chǎn)權(quán)方面的侵權(quán)問題和不恰當(dāng)使用,如因有糾紛知識產(chǎn)權(quán)問題造成損失和糾紛,由承包商處理并承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
七、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
八、合同生效
合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本壹式 貳 份,甲乙雙方各執(zhí) 壹 份。
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定: 后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
法定代表人或法定代理人: 法定代表人或法定代理人:
簽約代表人: 簽約代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行
賬戶名稱: 賬戶名稱:
地址: 地址:
外墻節(jié)能工程協(xié)議書 篇2
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的要求,甲方委托乙方為_________學(xué)校購置、安裝多媒體電腦室。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、電腦的品牌、型號、配置和金額
1、多媒體電腦室_________套,貨款總額為人民幣_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元整(¥_________元)詳細(xì)見附件一《預(yù)算表》。
2、詳細(xì)電腦設(shè)備品牌型號配置見附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒體電腦室系統(tǒng)基本功能見附件三《系統(tǒng)功能說明書》
三、質(zhì)量保證及售后維護服務(wù)
1、乙方提供的必須是全新的電腦設(shè)備,該電腦設(shè)備必須符合國家檢測標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)。工程質(zhì)量必須保證符合國家的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同的要求,要按照確定的圖紙施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的材料或設(shè)備。
2、乙方應(yīng)隨電腦設(shè)備向甲方交付電腦設(shè)備的說明書及隨機相關(guān)的資料。在履約過程中,乙方必須遵守國家的有關(guān)法律法規(guī),并接受甲方的檢查,如實提供檢查所需提交的材料,不得拒絕。
3、乙方要按照《計算機設(shè)備售后服務(wù)合同》的要求,提供快捷、良好的售后服務(wù)。
四、工期及驗收
1、甲方準(zhǔn)備工作:安裝輸入電源線路連接到電腦室,電源線直徑不小于10mm2,地線要求接地良好,并于簽定本合同后_________個工作日前完工。
2、乙方工期:簽定本合同后第_________個工作日前安裝電源和網(wǎng)絡(luò)線路;簽定本合同后第_________個工作日前安裝電腦臺和穩(wěn)壓電源;簽定本合同后第_________個工作日前安裝調(diào)試電腦并完工。
3、驗收辦法:由甲方組織鎮(zhèn)區(qū)教辦、學(xué)校等有關(guān)技術(shù)人員,按本合同的配置標(biāo)準(zhǔn)和性能要求見附件四《硬件軟件驗收表》,對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。
4、驗收日期:由完工后的_________個工作日內(nèi)進行。
五、付款方式
1、甲方在簽定本合同后第三個工作日內(nèi)向乙方支付貨款總額50%的預(yù)付款。
2、在驗收合格后五個工作日內(nèi)向乙方支付余下貨款總額50%。
六、違約責(zé)任
1、甲方無正當(dāng)理由拒收電腦設(shè)備的,甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。
2、乙方無正當(dāng)理由不能交付電腦設(shè)備的,乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。
3、甲方逾期付款的,甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。
4、乙方逾期交付電腦設(shè)備的,乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。
七、其他
1、因電腦質(zhì)量問題發(fā)生爭議,由合同簽訂所在地的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門進行鑒定,該鑒定結(jié)論是終結(jié)性的,供需雙方應(yīng)當(dāng)接受。
2、合同發(fā)生爭議產(chǎn)生的訴訟,由合同簽訂所在地人民法院管轄。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
聯(lián)系地址:_________ 聯(lián)系地址:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_______
外墻節(jié)能工程協(xié)議書 篇3
1.上訴人:_________________
(1)個人:_________________姓名,性別,生日,民族,職務(wù),住址;
(2)法人:_________________公司名稱,公司住所地,法定代表人。
2.被上訴人:_________________同上。
上訴人_______________不服__________市__________區(qū)人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________號民事判決書,現(xiàn)提出上訴。
3.上訴請求
1、請求人民法院撤銷一審判決,依法改判。
2、本案的訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。
4.事實與理由:_________________
1、_____________
2、_____________
綜上所述,被上訴人存在明顯違約的過錯行為,極大地?fù)p害了上訴人的合同權(quán)益,而在這種情況下一審法院卻判決被上訴人不承擔(dān)任何違約責(zé)任,放縱違約方,漠視弱者的合法民事權(quán)益,明顯違反了法律的公平原則以及誠實信用原則,損害了當(dāng)事人的合法權(quán)益。為了正確適用法律,依法維護法律的尊嚴(yán),維護上訴人的合法權(quán)益,請二審法院對本案依法改判。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日