委托施工合同協議書(通用3篇)
委托施工合同協議書 篇1
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
工程名稱:鹽城糖業有限公司場地晃漿降水平整工程
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商達成如下協議:
一、委托施工內容:鹽城糖業有限公司項目現場增高后的場地進行晃漿降水平整全部工程。
二、工程地點:鹽城糖業有限公司項目現場(鹽城市大豐港糧食碼頭后方,東臨五級航道,西至臨港大道,北至通港路,南至悅達物流地塊)。
三、承包方式:甲方以固定總價款壹拾伍萬元整(¥:150000.00元)委托給乙方。
四、工期要求:現場具備條件進場施工開始60個日歷天;如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
四、付款方式:工程竣工驗收合格后一次性付清。
五、質量標準:合格。
六、質量要求:必須將吸砂上來的土方內水份排出,使地面硬度達到重型機械行駛不會有水分溢出,硬度達標后需將整個場地平整至標高2.8米左右。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查,對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作,盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期,甲方不負任何責任,乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托,應按規定全面完成各項承包工作,并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜,如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、本協議未盡事宜,雙方協商解決。
九、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方:
乙方:
甲方代表(簽字):
乙方代表(簽字):
日期:
委托施工合同協議書 篇2
發包人:____________
承包人:____________
根據《中華人民共和國合同法》《浙江省農村住房建設管理辦法》以及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就低層農村住房建設(以下簡稱建房)施工有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、建房概況
1、建房地點:
2、建房規模:____________層,總建筑面積____________㎡;結構形式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□框架結構;□磚混結構;□木結構;□其他___________________________。
3、宅基地用地批準文件文號:____________;鄉村建設規劃許可證(建設工程規劃許可證)證號:____________。
二、承包內容和方式
1、承包人按照發包人提供的設計圖紙,承擔以下內容的施工(在□中以劃√方式選定,可以選擇多項):□地基基礎;□主體結構;□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他____________。
2、承包方式(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑構(配)件和設備除附件預算清單中注明由發包人提供的外,均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期:____年____月____日;計劃竣工日期:____年____月____日。工期總日歷天數:____天。
四、價款支付和費用承擔
1、總價款:人民幣(大寫)____(元),價款構成詳見附件預算清單。經雙方協商一致變更施工內容的,變更部分的費用按實增減。
2、發包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□按施工進度支付:
(1)開工時支付預付款人民幣(大寫)____(元);
(2)地基基礎驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(3)地上一層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(4)地上二層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(5)地上三層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(6)竣工結算完成后____日內付清剩余價款人民幣(大寫)____(元)。
□其他付款方式:
3、承包人承擔其雇傭的施工人員的勞動報酬,以及因施工活動導致的施工人員或者其他人員的人身、財產損失,但是,因發包人原因導致或者加重的損失,由發包人承擔。
五、施工要求
1、發包人應當在開工____日前向承包人提供設計圖紙,并保證建房地點通電、通水、通路,場地具備施工條件,與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2、發包人和承包人提供的建筑材料、建筑構(配)件和設備均應當符合國家和省規定標準,除就地取材的竹、木等材料外,應當有生產合格證。發包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑構(____配)件和設備。
3、承包人應當按照設計圖紙、施工技術標準和操作規程施工,采取安全施工措施,及時發現和消除施工、消防等安全隱患。承包人應當接受發包人、設計單位或者人員、行政機關及其委托的專業機構依法實施的監督檢查,對檢查中發現的質量、安全隱患及時整改。
4、承包人完成隱蔽工程施工后,應當提前____日通知發包人驗收。發包人不能按時驗收的,應當在驗收前向承包人提出延期要求。發包人未按時進行驗收,也未通知承包人延期的,承包人有權自行驗收,驗收結果視為發包人認可。隱蔽工程未經驗收合格的,不得進入下一道工序施工。
5、承包人完成全部施工內容,并備齊施工檔案資料后,可以通知發包人進行竣工驗收。發包人應當自收到通知之日起____日內組織承包人和設計、監理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的,發包人應當在____日內向承包人簽發接受交付的憑證。驗收不合格的,承包人應當返工、修復或采取其他補救措施,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復或采取其他補救措施后,應當通知發包人,按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經驗收或驗收不合格的,發包人不得使用。
6、承包人對建房承擔質量保修責任,保修期為:地基基礎和主體結構____年,屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面防滲____年,電氣管線、給排水管道____年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經竣工驗收,發包人擅自使用的,保修期自其實際占有之日起算。
7、建房經竣工驗收合格的',以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發包人原因,自收到通知之日起____日內未完成竣工驗收的,以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以其實際占有之日為竣工日期。
六、竣工結算
承包人應當自竣工驗收合格之日起____日內向發包人提供結算清單,發包人應當自收到結算清單之日起____日內完成審核,逾期未完成審核且未提出異議的,視為認可承包人提交的結算清單。承包人對發包人審核意見有異議的,應當自收到審核意見之日起____日內提出,逾期未提出異議的,視為認可審核意見。對于雙方認可的結算價款,發包人應當按照本合同第四條的約定支付給承包人;對于其中一方有異議的結算價款,按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責任
1、發包人具有下列情形之一的,承擔相應的違約責任:
(1)發包人未按合同約定期限和數額支付合同價款的,按日計算向承包人支付逾期應付款萬分之____的違約金,逾期超過____日的,承包人可以解除合同;
(2)發包人提供的建筑材料、建筑構(配)件和設備的規格、數量或質量不符合合同約定,導致承包人返工、修復或者給承包人造成其他損失的,承擔承包人相應損失;
(3)發包人違反合同約定造成停工的,按每日____元的標準向承包人支付違約金;
(4)發包人未能按照合同約定履行其他義務的,承擔因此造成的承包人實際損失。
2、承包人具有下列違約情形之一的,承擔相應的違約責任:
(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建筑材料、建筑構(配)件和設備,給發包人造成損失的,承擔發包人相應損失;
(2)承包人施工質量不符合合同約定的,承擔發包人相應損失;
(3)承包人未按合同約定期限完成施工,造成工期延誤的,按每日____元的標準向發包人支付違約金,工期延誤超過____日的,發包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務或者其他義務的,承擔因此造成的發包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關事項發生的爭議,雙方可以通過協商、調解解決,也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定,只能選擇一項):
□向____仲裁委員會申請仲裁;
□向____人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1、附件預算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜,雙方可以另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
2、本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3、本合同一式____份,具有同等法律效力,發包人執____份,承包人執____份。
發包人(簽字或者蓋章):
承包人(簽字或者蓋章):
簽訂日期:____年____月____日
委托施工合同協議書 篇3
委任單位:____________
施工單位:____________
就____________裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________
二、工程地點:________________________
三、工程項目內容:________________________
四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。
五、工程造價為人民幣:____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修________年。
十、工程驗收由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲.乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。