重慶加工承攬合同(精選31篇)
重慶加工承攬合同 篇1
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款 元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點: 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按 元計算,共計 元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章) 代表人:(簽名) 地址: 電話:
乙方: 代表人: 地址: 電話:
年 月 日
重慶加工承攬合同 篇2
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月
日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。
因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月
日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的'損失.
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:________________代表人:________________地址:________________電話:________________________________年________________月________________日
乙方:________________代表人:________________地址:________________電話:________________________________年________________月________________日
重慶加工承攬合同 篇3
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
重慶加工承攬合同 篇4
合同編號:
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任: 。
違約金或損失賠償額計算方法: 。
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項: 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經 辦 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
重慶加工承攬合同 篇5
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
編號_______________________
名稱_______________________
規格_______________________
單位_______________________
數量_______________________
備注_______________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
重慶加工承攬合同 篇6
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
重慶加工承攬合同 篇7
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達后24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯系電話:__________________ 聯系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規定保管人保管義務,并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關于結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關于合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
重慶加工承攬合同 篇8
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
重慶加工承攬合同 篇9
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設備,根據《_____》的有關規定,為明確甲乙雙方的權利與義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作;
3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現場的錄像。
第二條 租賃設備概況
設備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設備的運輸與操作
租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設備的使用及規定
1、合同期內,乙方設備由甲方統一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調遣,按甲方規定的時間,合同的標準保質保量完成。
2、乙方應根據演出的作息時間,合理安排設備的維修、保養(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協商解決,協商不成可提交_________委員會_____。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
重慶加工承攬合同 篇10
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
重慶加工承攬合同 篇11
發包方(全稱):__________
承包方:__________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的'要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高20___________寬900_深450mm材質:優質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題,年內免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
④、剩余的合同標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方(全稱):__________(蓋章)
承包方(全稱):__________(蓋章)
重慶加工承攬合同 篇12
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
重慶加工承攬合同 篇13
甲方:__________
乙方:__________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:
第十三條 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
重慶加工承攬合同 篇14
(甲方):
(乙方):
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于x年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式份,雙方各執份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份。
承攬方(蓋章):定作方(蓋章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
地址:地址:
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:簽訂地點:
重慶加工承攬合同 篇15
委托方:
簽訂地點:
承接方:
訂日期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的’規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為____________,(大寫____________圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的`違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向連云港市當地人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
重慶加工承攬合同 篇16
甲方:_______
乙方:_______
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的.安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應承擔本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:__年__月__日
重慶加工承攬合同 篇17
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產品一事,經甲乙雙方友好協商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力,并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產甲方產品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時,則以合同附件為準。
第三條:加工產品在合同期內,甲方委托乙方加工產品數量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產工藝技術文件的提供
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件,必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審,并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間,發現生產工藝技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求,提供合格的產品,嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質,必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發現,在生產中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區內,甲方自提。
2、經甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產后,根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產品的`總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可,乙方不得留存、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的,乙方經有關部門證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決,協商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產品及材料的調用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
重慶加工承攬合同 篇18
委托方:_____公司
簽訂地點:
受托方:
簽訂時間:
標的、數量、價款:
1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2、質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的'商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___公司
受托方:
法人代表:
法人代表:
委托代表:
委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
年 月 日
年 月 日
重慶加工承攬合同 篇19
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的.品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
重慶加工承攬合同 篇20
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
重慶加工承攬合同 篇21
甲方:
乙方:
(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,雙方議定書柜制作、油漆的.加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥ 0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
重慶加工承攬合同 篇22
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《民法典》的有關規定,經協商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
重慶加工承攬合同 篇23
訂立合同雙方:
承攬方: ________________________ 木具廠 以下簡稱甲方
定作方: ________________________ 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
品名規格(長,寬,高cm)單位數量備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式 ________ 份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方: ________________________ (蓋章)
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號: ________________________
乙方: ________________________
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號:________________________
重慶加工承攬合同 篇24
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于X人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協議如下:
一、甲乙雙方協商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付:先由甲方向乙方開具上述款項發票(發票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開具發票X元),乙方在收到發票后二個工作天內向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項后應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
(備注:甲方應在乙方付款后三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理,若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認為要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理,如乙方管轄權異議上訴被駁回,甲方應在收到該結果后三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知后三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)
三、雙方確認:自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任:如乙方在收到發票后未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備注:如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點括號的備注內容履行不能視為違約)
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
乙方:
重慶加工承攬合同 篇25
甲方:
乙方:
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的`自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
重慶加工承攬合同 篇26
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的.違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯系方式: 聯系方式:
年 月 日 年 月 日
重慶加工承攬合同 篇27
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備注:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備注:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方對加工零部件的價格進行報價,并根據雙方達成一致后的《報價核算表》確認,該價格從確認之日起生效。在市場價格變動或其他原因導致需要調整價格時,雙方需按照指定程序重新確認,之前所確認的價格仍然有效。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。
3、加工費計算方法:
(1)針對甲方提供的原材料和零部件,乙方應按照核定的加工零部件價格扣除甲方提供的原材料和零部件費用,剩余部分作為乙方的加工費用。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,造成甲方原材料、零部件損失的。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)在進行訂貨的電話通知時,要求訂購的貨物價值或者甲方提供給乙方加工的材料價值必須限制在5000元以下。為了確保訂單信息的準確性和可追溯性,甲方必須填寫《電話訂貨記錄》作為原始記錄憑證,以記錄電話訂貨或更改訂單的過程。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)根據甲方的需求,對于加工訂單進行調整或取消原有委外加工生產通知單,重新發出新的委外加工生產通知單。乙方收到通知后,確認后進行回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一段貨物交付期限內(非訂單日期),如果甲方通知取消訂單,乙方應立即停止生產,并向甲方準確報告已經生產的數量。經過確認后,如果該數量在乙方的生產能力范圍內,甲方負責安排使用這些已生產的加工零部件,并協助乙方消化為該訂單所需的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須依照合同及訂單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸和裝卸費用由乙方自行承擔。送貨時必須保證包裝完好,標識清晰,規格統一,并在送貨單上注明甲方提供的物料編碼、名稱規格、數量、單位以及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、根據雙方達成的《知識產權保護協議》約定,若存在需要許可的情況,則還需就許可事項簽署《知識產權使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效后,甲方有責任向乙方提供與合同相關的圖紙、檢驗標準以及下列文件和資料:。
2、產品質量控制:
(1)乙方在獲得甲方提供的相關資料和首樣后,要按照甲方的要求制作樣品。待樣品通過甲方的檢驗合格后,方可開始進行小批量生產。只有經過甲方的檢測合格確認后,小批量產品的質量才能達到標準,然后方可進入批量生產階段。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)通常情況下,乙方可以在甲方所推薦的供應商范圍內進行選擇,也可以選擇符合甲方質量要求的其他供應商。然而,在選擇其他供應商之前,乙方需要向甲方提供足夠數量的該供應商生產的關鍵零配件樣品以供檢驗。只有當這些樣品經過甲方的檢測合格,并且經過書面確認和封樣后,乙方才可以進行采購并投入生產。
3、質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五日前結清截止上月二十五日檢驗合格的加工零部件的加工費用。同時,從加工費中扣除一部分金額作為質量保證金。乙方根據余額開具發票,并且甲方通過三個月的承兌匯票方式支付加工費。若乙方要求將支付方式改為現金支付,則乙方需付給甲方不低于月息0.28%的貼息費用。
2、質量保證金于雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、根據合同約定,自物料入庫之日起的七個工作日內,甲方應完成驗收工作。驗收標準與手段將根據本合同第三條的規定、行業通行標準或國家標準進行執行。如雙方在質量問題上產生爭議,則將按照甲方所在地質量監督檢查機關的檢測結果作為最終判定依據。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合約定,應妥善保存并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應詳細說明合同編號、運單編號、車輛或船只信息、發貨和到貨日期;以及不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標記、牌號、批號、合格證書號或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;同時提出對不符合規定的加工零部件的處理建議。在付款期限內,甲方有權拒絕支付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的`異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的。
4、加工零部件出現售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。如果乙方提前交貨,甲方在接貨后仍需按照合同規定的交貨時間付款。但如果合同規定需要自提貨物,甲方有權拒絕提貨。若乙方延遲交貨,乙方應及時與甲方協商,如果甲方仍需要延遲交貨的貨物,乙方必須按時補交,并承擔延遲交貨的責任。然而,如果甲方不再需要延遲交貨的貨物,甲方應在收到乙方通知后的15天內向乙方發出通知,并自動解除未按時完成的部分訂單計劃。
6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、如果甲方未能按時付款,甲方應根據中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方支付逾期付款的利息。
2、如果乙方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;乙方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔甲方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后。
十七、其他
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式三份,甲方保留兩份,乙方保留一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期從______年____月____日起至____年____月____日止,或在合同完全履行或其他解除事由發生時終止。
3、執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干事項備忘錄》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
重慶加工承攬合同 篇28
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2、中華人民共和國法律;
3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%、
2、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日
重慶加工承攬合同 篇29
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。
(以下無正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
重慶加工承攬合同 篇30
甲方
乙方:
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的'加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
重慶加工承攬合同 篇31
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的`質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
_____年_____月_____日