加工承攬合同匯編(精選28篇)
加工承攬合同匯編 篇1
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價(jià)約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為元,(大寫)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:。
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:年月日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒑炞终J(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的`應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
加工承攬合同匯編 篇2
合同編號(hào):
發(fā)包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號(hào):高xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題, 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的'90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
加工承攬合同匯編 篇3
答辯人:
地址: ,聯(lián)系電話:被答辯人:
地址: ,聯(lián)系電話: 答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng),貴會(huì)已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議,對(duì)此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差,但是能夠確定就是指上海仲裁委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu),但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家,另一仲裁機(jī)構(gòu)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì),顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu),不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定,“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確,但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此,雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì),名稱不夠準(zhǔn)確,但無可爭議就是上海仲裁委員會(huì),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效,上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。
綜上所述,答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁,貴會(huì)
受理本案符合法律規(guī)定,被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖,懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會(huì)
答辯人:
加工承攬合同匯編 篇4
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
1、鋼質(zhì)防火門甲級(jí)
2、乙級(jí)
3、丙級(jí)
合計(jì):(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的`%,貨物全部進(jìn)場(chǎng),再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算,質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
加工承攬合同匯編 篇5
甲方:
加工__,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時(shí)以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年 月 日起至200 年 月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
加工承攬合同匯編 篇6
定作單位:xx項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、加工品名:高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價(jià):每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的.材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同匯編 篇7
定作人:______________________ 合同編號(hào):______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點(diǎn):______________________
第一條:合同將包括項(xiàng)目細(xì)節(jié)、數(shù)量、報(bào)酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時(shí)間將在雙方商定后確定。
項(xiàng)目名稱及內(nèi) 容計(jì)量單位數(shù)量工作量(工時(shí))報(bào)酬交付期限
單價(jià)總金額
合計(jì)人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條抱歉,我無法提供關(guān)于定制技木資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請(qǐng)告訴我您的具體需求,我會(huì)盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應(yīng)商提供。材料的檢驗(yàn)方法如下:
第六條定制人是否允許將項(xiàng)目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下,定制人會(huì)希望直接與主要工作的承攬方合作,確保項(xiàng)目的.質(zhì)量和進(jìn)度。如果定制人同意由第三方完成主要工作,通常是因?yàn)榈谌骄哂懈鼘I(yè)的技能或資源,能夠更好地完成任務(wù)。需要注意的是,無論工作由誰完成,定制人都應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)展負(fù)責(zé),并確保最終結(jié)果符合預(yù)期。
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責(zé)任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可以尋求當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T的調(diào)解;若調(diào)解仍無法達(dá)成一致意見,雙方同意提交廣州仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
第十四條 其他約定事項(xiàng):
廣州市工商行政管理局監(jiān)印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號(hào)碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號(hào)碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見:______________________
經(jīng)辦人:_______________________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________
年 月 日
加工承攬合同匯編 篇8
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
________年________月______日
加工承攬合同匯編 篇9
甲方(定作方):___________地址:___________ 代理人:___________ 聯(lián)系電話:___________
乙方(承攬方):___________ 地址:___________ 代理人:___________ 聯(lián)系電話:___________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,就___________(地點(diǎn))玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià):___________
玻璃品種:___________,規(guī)格:___________,數(shù)量:___________,單價(jià):___________。
交貨地點(diǎn):
運(yùn)輸方式、費(fèi)用:
1)由乙方負(fù)責(zé)送貨,運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé),落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼,標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:___________
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗(yàn)收方式:
1)玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn),若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任:
1)雙方應(yīng)按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗(yàn)收之日起)
2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的.責(zé)任。
甲方:___________ 代表:___________ 賬號(hào):___________ 戶行:___________
___________年___月___日
乙方:___________ 代表:___________ 賬號(hào):___________ 戶行:___________
___________年___月___日
加工承攬合同匯編 篇10
定作單位:____(以下簡稱甲方)
承攬單位:____有限公司。
根據(jù)雙方自愿、平等和互利的原則,甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工。雙方經(jīng)過充分溝通和協(xié)商一致,為明確雙方權(quán)利義務(wù),特簽訂本補(bǔ)充合同,共同遵守并執(zhí)行。
一、高爐斜橋上料弧型軌道定制加工服務(wù),乙方承諾接受甲方委托加工的構(gòu)件,不得拒絕。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)波動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所需的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)不再產(chǎn)生其他費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的`稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開具發(fā)票。
五、加工期限:暫定____日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):根據(jù)甲方提供的加工制作圖示,制作工作已完成。
七、貨物將被送達(dá)到甲方指定的場(chǎng)地,甲方需要負(fù)責(zé)卸貨。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人簽字、單位蓋章后即生效,至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng),保修期滿后自動(dòng)失效。
定作單位:____項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位:____海陸模壓有限公司
單位地址:____省____市錦豐鎮(zhèn)
單位地址:____省____市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人:委托代理人:____
執(zhí)行人:____
執(zhí)行人:____
電話號(hào)碼:____
電話號(hào)碼:____
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同匯編 篇11
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品第二條 加工成品質(zhì)量要求:
1.材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):__年__月__日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的'違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章) 代表人:(簽名) 地址: 電話:
乙方: 代表人: 地址: 電話:
__年__月__日
加工承攬合同匯編 篇12
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同匯編 篇13
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守。
第一條合同主體
1.甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊(cè)號(hào):_____________________
2.乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊(cè)號(hào):_____________________
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(yàn)(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1.定作物清單及價(jià)款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號(hào):_____________________
計(jì)量單位:_____________________
價(jià)款:_____________________
2.價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
(1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用
(2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項(xiàng)確定,價(jià)格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
a.自______年______月______日起至______年______月______日止。
b.自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價(jià)款
1.總價(jià)款及結(jié)算方式:
2.付款方式:有/無定金(比例)。
3.付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的發(fā)票。
4.發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款。
b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號(hào)。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號(hào)正確。如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān)。
第四條設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計(jì)由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)):______
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì),對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,以要求高者為準(zhǔn)。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠家:________________________
規(guī)格型號(hào):________________________
計(jì)量:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗(yàn)收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書面意見。
4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:______),費(fèi)用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對(duì)甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn),如果乙方對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計(jì)量方法:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物。
2.乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失。
3.包裝要求:______乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號(hào),單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5.其他約定:______
第七條交貨
1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,方為合格交貨。
2.交貨時(shí)間:______。
3.交貨地點(diǎn):______(詳細(xì)地址:______)。
4.運(yùn)輸:______運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān)。
5.驗(yàn)收:______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。書面的驗(yàn)收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移:______定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān)。
7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應(yīng)按合同價(jià)款的0.05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的______承擔(dān)違約金。‘
8.數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價(jià)款的______承擔(dān)違約金。
9.質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20______%承擔(dān)違約金。
第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1、安裝責(zé)任:______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。
2、安裝工期:______總工期為個(gè)日歷天。計(jì)劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0.05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延。
4、資源供應(yīng):______施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。
5、安全監(jiān)護(hù):______
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專門人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。
6.自檢與復(fù)檢:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報(bào)【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗(yàn)收。
7.驗(yàn)收:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗(yàn)收并出具書面驗(yàn)收意見。
第九條保修
1.保修期:______保修期為年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)
2.保修金:______。
3.保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):______
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時(shí)滿足下列條件:______
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔(dān)保
1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):______
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現(xiàn)金
(2)電匯
(3)轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失。
5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險(xiǎn)提示
1.價(jià)格波動(dòng):______雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格;在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),調(diào)整合同價(jià)格。
2.第三方索賠:______乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財(cái)產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實(shí)性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條公平競(jìng)爭
1、在投標(biāo)、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財(cái)物、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5、在投標(biāo)、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1.甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2.乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3.雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá),傳真,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書面文件。
5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。
6.采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá)。
7.采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8.采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10.如受送達(dá)一方電話或傳真號(hào)碼、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭議解決承攬合同范本大全
1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1.附件一:______定作物明細(xì)表
2.附件二:______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4.附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1.其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):______
簽訂日期:______年月日
附件一
定作物明細(xì)表
附件二:______
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四:______授權(quán)委托書
致:______【甲方公司名稱】
我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,我單位均予以承認(rèn)。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。
特此委托。
委托單位:______(蓋章)
法定代表人或負(fù)責(zé)人:______(簽字)
年月日
受委托人:______
姓名:______職務(wù):______電話:______
住所:______身份證號(hào)碼:______
加工承攬合同匯編 篇14
甲方:________________
乙方:________________
一、標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、加工、代運(yùn)輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點(diǎn)而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費(fèi)用。乙方施工人員到場(chǎng)后,甲方免費(fèi)提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)為。
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站(港)和費(fèi)用承擔(dān):運(yùn)輸費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付合同總額的30%,貨到5天內(nèi)付合同總額的'60%,余款完工10日內(nèi)付清,付款按合同賬號(hào),傳真合同有效,如延誤付款時(shí)間,甲方承擔(dān)3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20天。
八、本塔可抗臺(tái)風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時(shí),須事前通知對(duì)方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時(shí),原合同不得變更。
十、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費(fèi)用。
十一、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時(shí),違約方承擔(dān)10%-30%違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費(fèi)用時(shí),心須持廠內(nèi)財(cái)務(wù)科證明信,否則甲方承擔(dān)責(zé)任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:________________乙方:________________日期:________________
加工承攬合同匯編 篇15
合同編號(hào):__________
定作人:__________簽訂地點(diǎn):__________
承攬人:__________簽訂時(shí)間:__________年__________月__________日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計(jì)量||報(bào)酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號(hào)|單位||單價(jià)|金額|合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫):____________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計(jì)量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號(hào)|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的`圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____________________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____________________日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____________________年____________________月____________________日前交定金(大寫)____________________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____________________種方式解決:
(一)提交_________________________委員會(huì)_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng):
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:____________
定作人(章):承攬人(章):____________
住所:住所:____________
法定代表人:法定代表人:____________
居民身份證號(hào)碼:______居民身份證號(hào)碼:____________
委托代理人:委托代理人:____________
電話:___________電話:________
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):賬號(hào):經(jīng)辦人:____
__________編碼:__________編碼:_______年_______月_______日
監(jiān)制部門:印制單位:____________
加工承攬合同匯編 篇16
甲方:
乙方: 身份證號(hào)碼:
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費(fèi)及安全管理的保證金。
二、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià),價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí),支付前一工地的工資,年底結(jié)清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,森林防火,一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故,由乙方自行承擔(dān),甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來的一切損失和責(zé)任。
四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益。
甲方:
乙方:
加工承攬合同匯編 篇17
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工事項(xiàng),雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、 制作內(nèi)容與要求:
訂購 項(xiàng)
具體內(nèi)容:上海漢沃展示設(shè)計(jì)有限公司為 的設(shè)計(jì)與制作,詳見報(bào)價(jià)單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報(bào)價(jià)單上簽字后,乙方按照?qǐng)D紙與報(bào)價(jià)單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后視為合格品。若驗(yàn)收不合格,則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負(fù)責(zé)解決,輔材、工藝細(xì)則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負(fù)責(zé)在 月 日前完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作。交貨地點(diǎn),收貨人由甲方指定。
六、制作費(fèi)結(jié)算方法:
1、雙方協(xié)定的價(jià)格為 人民幣,甲方在設(shè)計(jì)制作開始前,須支付預(yù)付款計(jì) 50% 人民幣_(tái) __。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗(yàn)收,甲方在驗(yàn)收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計(jì) _ 整人民幣。因甲方原因在驗(yàn)收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費(fèi)用的,甲方應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計(jì)制作費(fèi)以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同,預(yù)付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權(quán)安排專人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預(yù)付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款,每逾期一日,應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運(yùn)送至甲方指定交貨地點(diǎn),并交付給甲方指定收貨人之前的所有費(fèi)用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi))及后續(xù)相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),經(jīng)雙方同意可向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應(yīng)參照經(jīng)濟(jì)合同法及設(shè)計(jì)加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證:
乙方對(duì)已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。具體為——電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
地址: 地址:
電話: 電話:
日期: 日期:
加工承攬合同匯編 篇18
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項(xiàng)目名稱:
二、施工地點(diǎn):
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。
2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。
3、施工過程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)合同約定門面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)_____的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,甲方聲明同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應(yīng)承擔(dān)返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報(bào)廢的費(fèi)用、質(zhì)量問題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔(dān)責(zé)任等。
九、驗(yàn)收:
1、材料以工程預(yù)算書中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說明驗(yàn)收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))。
3、項(xiàng)目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,自檢合格后上交工程驗(yàn)收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方在驗(yàn)收過程中對(duì)質(zhì)量如有意見,須在驗(yàn)收單中說明,經(jīng)雙方現(xiàn)場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問題的,乙方進(jìn)行后期整改。
5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗(yàn)收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報(bào)維修情況。24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任:
1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失,乙方承擔(dān)完全責(zé)任。
3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責(zé)任。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
加工承攬合同匯編 篇19
承攬方(甲方):_____________
定作方(乙方):_____________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱:_____________
型號(hào):_____________
規(guī)格:_____________
質(zhì)量要求:_____________
計(jì)量單位:_____________
數(shù)量:_____________
加工費(fèi):_____________
單位總價(jià):_____________
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
________
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
______。
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:_____________
型號(hào):_____________
規(guī)格:_____________
質(zhì)量要求:_____________
計(jì)量單位:_____________
數(shù)量:_____________
單價(jià):_____________
總價(jià):_____________
圖紙、技:_____________
術(shù)資料及:_____________
交付時(shí)間:_____________
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱:_____________
交付時(shí)間:_____________
交付地點(diǎn):_____________
交付數(shù)量:_____________
包裝要求:_____________
檢驗(yàn)方法:_____________
運(yùn)輸方法:_____________
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):____
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間_________。
第七條乙方
應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:____
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:____
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的`企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:____
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):_____________
地址:_____________地址:_____________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):_____________
加工承攬合同匯編 篇20
定作方:(簡稱甲方)
承攬方:(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規(guī)格型號(hào)___________
單位___________
數(shù)量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的'違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都 可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份,正本雙方各執(zhí)____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:
承攬方:
加工承攬合同匯編 篇21
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會(huì)_____;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________?簽訂地點(diǎn):___________________
加工承攬合同匯編 篇22
甲方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號(hào)碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場(chǎng)清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi),甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、_____、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費(fèi)用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計(jì)算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時(shí)間:地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時(shí)間:_______年_______月_______日
加工承攬合同匯編 篇23
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于X人民法院處理,案號(hào)為號(hào)。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
一、甲乙雙方協(xié)商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結(jié)號(hào)案件糾紛。
二、款項(xiàng)的支付:先由甲方向乙方開具上述款項(xiàng)發(fā)票(發(fā)票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發(fā)票X元由乙方抵扣,現(xiàn)在甲方只需向乙方開具發(fā)票X元),乙方在收到發(fā)票后二個(gè)工作天內(nèi)向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項(xiàng)后應(yīng)在三個(gè)工作天內(nèi)向法院申請(qǐng)?zhí)柊傅某吩V
(備注:甲方應(yīng)在乙方付款后三個(gè)工作天內(nèi)向X人民法院郵寄或現(xiàn)場(chǎng)提交撤訴申請(qǐng);因乙方已提管轄權(quán)異議上訴認(rèn)為案件由A法院處理,若法院因程序問題未能及時(shí)接受撤訴申請(qǐng)并認(rèn)為要等管轄權(quán)異議上訴的結(jié)果出來再辦理,如乙方管轄權(quán)異議上訴被駁回,甲方應(yīng)在收到該結(jié)果后三個(gè)工作天內(nèi)再次向法院郵寄或提交撤訴申請(qǐng);如乙方的管轄權(quán)成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應(yīng)在收到A法院的受理通知后三個(gè)工作天內(nèi)向法院郵寄或現(xiàn)提交撤訴申請(qǐng)。)
三、雙方確認(rèn):自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號(hào)案件中的所有權(quán)利義務(wù)終結(jié),雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責(zé)任。
四、違約責(zé)任:如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,并可在號(hào)案主張金額的基礎(chǔ)上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),甲方未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)向法院提出撤訴,視為甲方認(rèn)可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號(hào)案件中甲方所主張的權(quán)利乙方亦已經(jīng)履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備注:如甲方未能及時(shí)處理撤訴是因?yàn)橐曳降墓茌牂?quán)異議引起的,甲方按照以上第二點(diǎn)括號(hào)的備注內(nèi)容履行不能視為違約)
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
乙方:
加工承攬合同匯編 篇24
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
加工承攬合同匯編 篇25
答辯人:_________地址:_________,聯(lián)系電話:_________
被答辯人:_________地址:_________,聯(lián)系電話:_________
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海_____委員會(huì)提起_____申請(qǐng),貴會(huì)已予以立案受理。
現(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)_____協(xié)議效力及_____管轄異議,對(duì)此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的.《定作物合同》第十六條中約定:“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會(huì)提起_____。
雖然該約定上海市_____委員會(huì)與上海_____委員會(huì)有一字之差,但是能夠確定就是指上海_____委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家_____機(jī)構(gòu),但是屬于上海市的_____機(jī)構(gòu)僅此一家,另一_____機(jī)構(gòu)中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)上海分會(huì),顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易_____委員會(huì)派出機(jī)構(gòu),不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《合同法》解釋第三條規(guī)定,“_____協(xié)議約定的_____機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確,但能夠確定具體的_____機(jī)構(gòu)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)”。
因此,雖然雙方約定是上海市_____委員會(huì),名稱不夠準(zhǔn)確,但無可爭議就是上海_____委員會(huì),應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了_____機(jī)構(gòu)。
該_____協(xié)議有效,上海_____委員會(huì)具有管轄權(quán)。
受理本案符合法律規(guī)定,被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖,懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致上海_____委員會(huì)答辯人:_________特別授權(quán)代理人:____________
加工承攬合同匯編 篇26
定作方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
承攬方:
法定代表人: 職務(wù):
地址:
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、 由定作方提供;
2、 由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格,應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價(jià)格,對(duì)定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后,承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價(jià)格,向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。
第六條 技術(shù)資料,圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在 年 月 日之前將技術(shù)資料,圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價(jià)款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
第八條 貨物的交付
1、交貨地點(diǎn):承攬方應(yīng)在 年 月 日前,將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;
2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān):由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;
3、指定時(shí)間:定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗(yàn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),則視為同意對(duì)方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補(bǔ)償金,承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的,應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間,按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應(yīng)向定作方支付全部價(jià)款的 %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款,按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款,并向定作方支付全部加工價(jià)款的 %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應(yīng)按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的原材料價(jià)款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款,并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的 %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導(dǎo)致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;
5、若承攬方逾期交貨,導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運(yùn)輸方式的,則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
傳真: 傳真: Email: Email: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同匯編 篇27
發(fā)包方(全稱):__________
承包方:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣_(tái)_________元)計(jì)取注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條:加工制作與安裝的'要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號(hào):高20___________寬900_深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅(jiān)固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機(jī)及二氧化碳保護(hù)焊焊接,確保工件的焊接強(qiáng)度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對(duì)人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時(shí)無異味。
第四條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條:交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
①、交貨時(shí)間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
②、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
④、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。
④、剩余的合同標(biāo)的額10%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān); ③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱):__________(蓋章)
承包方(全稱):__________(蓋章)
加工承攬合同匯編 篇28
___字第___號(hào)
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目_______
規(guī)格、型號(hào)_______
單位_______
數(shù)量_______
單價(jià)_______
價(jià)款或酬金元_______
金額:__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日