加工承攬定作合同(精選31篇)
加工承攬定作合同 篇1
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬定作合同 篇2
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1.甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2.乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條定作物
1.定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2.價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
a.自______年______月______日起至______年______月______日止。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價款
1.總價款及結算方式:
2.付款方式:有/無定金(比例)。
3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。
4.發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票;c網上銀行;d其他方式
6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質量標準
1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。
(2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3.樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。
4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1.主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2.乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5.其他約定:______
第七條交貨
1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2.交貨時間:______。
3.交貨地點:______(詳細地址:______)。
4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6.風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘
8.數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9.質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2.保修金:______。
3.保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4.未履行保修義務:______
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產權與保密
1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現金
(2)電匯
(3)轉賬支票
3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。
2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1.甲方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2.乙方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4.上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5.派員送達的應當有簽收文件。
6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9.如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。
10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決承攬合同范本大全
1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1.附件一:______定作物明細表
2.附件二:______《技術參數與質量標準明細》
3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4.附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2.雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1.其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
附件一
定作物明細表
附件二:______
《技術參數與質量標準》
附件四:______授權委托書
致:______【甲方公司名稱】
我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。
代理人無權轉委托。
特此委托。
委托單位:______(蓋章)
法定代表人或負責人:______(簽字)
年月日
受委托人:______
姓名:______職務:______電話:______
住所:______身份證號碼:______
加工承攬定作合同 篇3
使用說明:(實際起草合同文本時請將此說明刪除)
1. 本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產品的定作。
2. 標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,或增加其他約定內容。
3. 簽訂時間和簽訂地點必須填寫。
4. 簽署時應檢查附件是否齊全。
5. 附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。
6. 如有其他疑問,請與律師溝通確定。
【定作物名稱】定作合同
甲方:A有限公司
乙方:
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作 (下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條 合同主體
1.甲方(定作人):A有限公司
住所: 郵編:
法定代表人: 注冊號:
2.乙方(承攬人):
住所: 郵編:
法定代表人: 注冊號:
3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。
(3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條 定作物
1. 定作物清單及價款
定作物名稱
規格型號
計量單位
數量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫):
2. 價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費 、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第 【A 或 B】 項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
A.自 年 月 日起至 年 月 日止。
B.自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條 合同價款
1. 總價款及結算方式:
2. 付款方式: 有/無定金(比例), 。
3. 付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的 發票。
4. 發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額10%的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5. 支付方式:甲方采用以下第 【 】 種方式向乙方支付合同價款。
A電匯;B承兌匯票;C網上銀行;D其他方式
6. 收款人信息:開戶行、戶名、賬號 。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。 如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條 設計與質量標準
1.設計由 【甲/乙】 方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于 前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在 3 日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的 3 日內答復。
(2)若由乙方負責設計,則乙方應于 前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2.定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3.樣品:樣品采用以下第 種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由 提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。
4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條 原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產廠家
規格型號
計量
單位
數量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后 日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4.甲供原材料由 方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為: ),費用由 承擔。乙方應當在 收到后2日內對 甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5.甲供原材料的耗用計量方法:【對于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節余部分的返還:【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條 制作與包裝
1. 乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2. 乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。
3. 包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4. 特殊包裝要求: 。包裝物是否回收: 。
5. 其他約定:
第七條 交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2.交貨時間: 。
3.交貨地點: (詳細地址: )。
4.運輸:運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點后 日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6.風險轉移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按 合同價款的0.05% 承擔違約金。遲延交貨達到 七 日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的10% 承擔違約金。‘
8.數量不足:如交付的定作物數量不足,乙方應當在 2 日內補足,并應當按 當批定作物價款的10% 承擔違約金。
9.質量瑕疵:如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在 2 日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。
第八條 安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:總工期為 個日歷天。計劃開工日期為 年 月 日,竣工日期為 年 月 日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。
3、施工要求:
(1)質量標準: 見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:
(1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6. 自檢與復檢:本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7. 驗收:本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后 日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條 保修
1.保修期:免費保修期為 年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2.保修金: 。
3. 免費保修:保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4.未履行保修義務:
(1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額( 包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6.甲方不需要支付保修金的利息。
第十條 知識產權與保密
1. 乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2. 乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條 履約擔保
1.乙方采用下列第 種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第 種方式提供保證金:
(1) 現金
(2) 電匯
(3) 轉賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
1.價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。
2. 第三方索賠:乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條 公平競爭
1、 在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、 甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、 乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、 若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、 在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、 甲方受理投訴的方式:
聯系人: 電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條 通知
1. 甲方聯系人及通訊方式:
聯系人: 電話: 傳真:
地址: 郵編:
Email:
2. 乙方聯系人及通訊方式:
聯系人: 電話: 傳真:
地址: 郵編
Email:
3. 雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4. 上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5. 派員送達的應當有簽收文件。
6. 采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7. 采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8. 采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9. 如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。
10. 如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條 爭議解決
1.本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條 合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1. 附件一:定作物明細表
2. 附件二:《技術參數與質量標準明細》
3. 附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4. 附件四:加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條 合同效力
1. 本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2. 雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3. 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條 其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與A有限公司與 《【 】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):A有限公司 乙方(蓋章):
法定代表人 (簽字): 法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字): (或)委托代理人(簽字):
簽訂地點:
簽訂日期: 年 月 日
附件一
定作物明細表
附件二:
《技術參數與質量標準》
附件四: 授權委托書
致:【甲方公司名稱】
我單位委托 【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。
代理人無權轉委托。
特此委托。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負責人:(簽字)
年 月 日
受委托人:
姓名: 職務: 電話:
住所: 身份證號碼:
加工承攬定作合同 篇4
承攬方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方:_________地址:_______郵編:__________電話:_________法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
6、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
7、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
8、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
9、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬定作合同 篇5
甲方:__________
乙方:__________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:
第十三條 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬定作合同 篇6
甲方:________________
乙方:________________
根據《中華人民共和國民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為¥___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付¥___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025—20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
加工承攬定作合同 篇7
甲方(定作方):___________地址:___________ 代理人:___________ 聯系電話:___________
乙方(承攬方):___________ 地址:___________ 代理人:___________ 聯系電話:___________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:___________
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:___________
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準.
六、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的.責任。
甲方:___________ 代表:___________ 賬號:___________ 戶行:___________
___________年___月___日
乙方:___________ 代表:___________ 賬號:___________ 戶行:___________
___________年___月___日
加工承攬定作合同 篇8
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條加工成品質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
編號_______________________
名稱_______________________
規格_______________________
單位_______________________
數量_______________________
備注_______________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料、圖紙提供辦法
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
加工承攬定作合同 篇9
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬定作合同 篇10
甲方:____________________
乙方:____________________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的'運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2、中華人民共和國法律;
3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%
2、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)
乙方:________________(蓋章)
____年____月____日
加工承攬定作合同 篇11
( )加字 號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
加工承攬定作合同 篇12
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
日期:
加工承攬定作合同 篇13
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結算辦法與時間;
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬定作合同 篇14
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交_____委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監制部門:
印制單位:
加工承攬定作合同 篇15
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。
第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款
防盜門名稱___________,規格___________,單位___________,數量___________,單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條 承攬方式、材料的提供
2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2.2 本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
2.3 材質標準:
2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。
第三條 承攬范圍
3.1 乙方承攬加工范圍:
3.2 工程地點:
第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現場實際測量面積為準。
4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
4.3 付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條 合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結算_________元整。
第六條 加工制作安裝要求
6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產
6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
6.5 為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條 工期
7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
7.2 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的.因素而延誤工期。
第八條 工程質量標準和驗收辦法
8.1 本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。
8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。
8.3 乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條 質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。
甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條 安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。
第十一條 違約責任
11.1 工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
11.2 由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。
第十三條 合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
加工承攬定作合同 篇16
甲方:
代表人:
職務:
電話:
乙方:
代表人:
職務:
電話:
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
加工承攬定作合同 篇17
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
加工承攬定作合同 篇18
甲方
乙方:
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的'加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
加工承攬定作合同 篇19
承攬方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________ 定作方:____________________________________
定作方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的.圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金 價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________ 代表人:________________________ ____年____月____日
承攬方:________________________ 代表人:________________________ ____年____月____日
加工承攬定作合同 篇20
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務。在這里需要注意的是合同訂立之前應確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內容轉移或有第三方協助進行討論。通常情況下,根據《合同法》的規定,承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
風險告知:上述條款列明了定做方對加工產品的質量、數量、規格、材料等的要求,經雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔相應的違約責任,亦不可以以該批次產品可替代使用為由。
三、 重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸,重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應以書面的'形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數量不得超過30噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5) 合同執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達后24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風險告知:承攬方應該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應當對一切風險承擔責任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責任,不僅對完成工作成果的質量、數量、期限負有全部責任,而且對由于不可抗力原因造成標的物毀損或滅失的風險,也必須承擔由于未能預料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、 乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據合同第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議,乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯系電話:__________________ 聯系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規定保管人保管義務,并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題,所以定作人可以在合同中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關于結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式,包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意,除了國家允許使用現金履行義務的以外,承攬合同的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關于合同中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
加工承攬定作合同 篇21
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行制品檢修,通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權。
5、如一方未經對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發生糾紛時協商解決,協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經營執照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十四、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十五、其他
本合同若有未盡事宜的,經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議,經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的,以后補充協議為準。若協商不成的,則適用《中華人民共和國民法典》及其解釋的規定。
(以下無正文)
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬定作合同 篇22
___字第___號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目_______
規格、型號_______
單位_______
數量_______
單價_______
價款或酬金元_______
金額:__仟__佰__拾__萬__仟__佰__拾__元__角__分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的.,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬定作合同 篇23
加工承攬合同
甲方:__________
乙方:__________
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_______元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按____項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__________份,交________________________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
______年______月______日定作方:________________________代表人:________________________
______年______月______日承攬方:________________________代表人:________________________
加工承攬定作合同 篇24
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的.,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
___年 月 日免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 :
乙方:
日期:
加工承攬定作合同 篇25
定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳 號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳 號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營 的有限責任公司,并需要加工 部件;
鑒于乙方是在 合法注冊的,經營范圍為 的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品 :
品名規格單位數量備注
二、原材料提供:
1、 甲方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為: 年 月 日。
2、 甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、 乙方提供的原材料為: 規格為: 數量為: 提供時間為:: 年 月 日。
4、 乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在 日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起 日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合 標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在 時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為 。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件 元(或總報酬 元)
2、報酬的支付采取以下 方式
A甲方應于 年 月 日支付乙方 元,于 年 月 日支付乙方 元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
B甲方于乙方每交付 件時給付甲方 元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到 元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、 甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、 加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由 方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方 元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任 :
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、 甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、 在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。
2、 如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、 在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市 區 ,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:北京機電設備有限公司 乙方: 公司
授權代表: 授權代表:
年 月 日
加工承攬定作合同 篇26
定制人:
承攬方:
一、定制(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:
產品名稱 規格 單位 數量 單價 金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的價格及加工費。
三、交貨地點: 方式: 付款條件:款到發貨
四、其他要求:合同以傳真件確認為準。
五、本合同經雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂合同。
六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的,應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。
定制方: 承攬方:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
地址: 地址:
加工承攬定作合同 篇27
甲 方:(以下簡稱甲方)
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳6030扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 2525方管厚度:2cm。2525角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年月日:
加工承攬定作合同 篇28
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬定作合同 篇29
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬定作合同 篇30
承 攬 方:
地 址:
法定代表人:
定 作 方:
地 址:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
承攬方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
加工承攬定作合同 篇31
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:_______年_______月_______日