鋼結(jié)構(gòu)合同樣本
二、承包方違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費用。
2、因承包方的原因不能在合同約定的期限或合同允許順延的期限內(nèi)竣工的，其工期逾期的違約責(zé)任為每天按工程總造價的萬分之五計算賠償發(fā)包方的違約損失。但賠償額不超過合同總價的百分之二。發(fā)包人對工期逾期的索賠應(yīng)在工程竣工后30日內(nèi)提出。
3、由承包方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由承包方自行承擔(dān)。承包人轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的，由設(shè)計人承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。
4、承包方的其他違約行為導(dǎo)致發(fā)包方損失的，應(yīng)按《合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
二、發(fā)包人的違約責(zé)任
1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之五支付違約金，工期順延。造成承包方停工、窩工的，賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于發(fā)包人要求變更設(shè)計而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償承包方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運、施工人員遺散、材料構(gòu)件積壓等損失。
3、發(fā)包方未及時向承包方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯誤，賠償受損方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。
4、工程驗收合格后，發(fā)包方未按合同約定支付工程尾款的，按工程合同價的百分之二償付違約金。
5、因發(fā)包方原因造成承包方返工、停工及窩工的，按承包方參加項目所有工作人員每人每天 元賠償損失。
第十六條 不可抗力
一、不可抗力的定義：包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及風(fēng)、雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。
二、因不可抗力事件導(dǎo)致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔(dān)：
1、工程本身的損害、因工程損害導(dǎo)致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設(shè)備的損害，由發(fā)包人承擔(dān)；
2、發(fā)包人承包人人員傷亡由其所在單位負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)費用；
3、承包人機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失，由承包人承擔(dān)；
4、停工期間，承包人應(yīng)工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔(dān)；
5、工程所需清理、修復(fù)費用，由發(fā)包人承擔(dān)；
6、延誤的工期相應(yīng)順延。
三、因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應(yīng)責(zé)任。
第十七條 其他約定
一、合同擔(dān)保
1、為了保障全面履行合同，發(fā)包方和承包方相互可以提供擔(dān)保。
2、發(fā)包方選擇按以下第 種方式向承包方提供擔(dān)保：
2.1向承包方交納 萬元履約保證金；
2.2由第三人向承包方提供信用擔(dān)保；
2.3發(fā)包方向銀行申請以承包方為收款人的 個月的 萬元的銀行承兌匯票交承包人，作為履約擔(dān)保。
3、承包方選擇按以下第 種方式向發(fā)包方提供擔(dān)保：
3.1向發(fā)包方交納 萬元履約保證金，返還時間為：
3.2由第三人向發(fā)包方提供信用擔(dān)保；
4、如提供第三人信用擔(dān)保的，擔(dān)保合同另行訂立。
二、糾紛處理
雙方愿意以如下方式解決糾紛（ ）（以下兩項只能選取其中一項，否則仲裁條款無效）
1、向 (a杭州仲裁委員會；b上海仲裁委員會；c 仲裁委員會)申請仲裁；（只能選取其中一項，多選無效）
2、依法向人民法院提起訴訟。
3、因糾紛產(chǎn)生所需的律師費用，按爭議額的10%由敗訴方承擔(dān)，但最低不得低于5000元人民幣。